泥工承包施工合同范文例文样本

内容摘要泥工承包施工合同甲 方:____________________乙 方:____________________ 身份证号:____________________甲方在公司内部对 内装饰泥工项目实施内部承包,乙方作为施工班组负责人,表示愿

泥工承包施工合同

甲 方:____________________

乙 方:____________________ 身份证号:____________________

甲方在公司内部对 内装饰泥工项目实施内部承包,乙方作为施工班组负责人,表示愿意承包。甲乙双方友好协商,根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律和行政法规,为明确甲乙双方的权利义务,本着自愿、平等、诚信的原则,经协商签订本合同。

1.1 乙方按照甲方提供的施工图纸、技术要求、书面通知以及国家及行业现行的标准及规范,负责 施工,

1.2 包干单价:是指按照现场现行基层开始到完成工程内容所需的所有费用并考虑风险因素,实行交钥匙工程。

2 工程地点:

3 工程工期:具体开工时间以甲方项目部下发开工通知起,合同总工期按照业主、项目部要求执行。

3.1 乙方应按约定的竣工时间,完成工程的施工和验收,并且无条件地交付给甲方,不得以任何理由和借口拖延交付。工程竣工验收合格并且全部交付甲方后,才能按照本合同约定的结算程序办理工程价款的结算。

4 合同价款

4.1 本合同对安装范围内的泥工全部工程内容实行单价包干,包干铺装人工费单价为:梯步贴砖(含踢脚线、平台、梯步):_______ 元/m2(按展开面积计算);地面贴砖:___________ 元/m2;卫生间墙砖: 元/m2;踢脚线 _________元/㎡。工程量收方按04清单定额规则收方(除特殊约定外);

4.2 该包干总价包括但不限于人工费、机械费、安装费、安全防护费、赶工补偿费、等所有费用及本工程的所有风险及责任。结算时综合包干单价不作任何调整。

4.3 在工程实施过程中,本合同的综合包干单价不因市场价格(含设备及人工)的变化及工程量的增减而调整。

4.4 工程变更的办理

4.4.1 施工过程中乙方因图纸理解错误所引起的费用增加,甲方一律不承担。

4.5 付款方式

4.5.1 工程进度款按月支付,经现场项目经理对施工质量检查是否合格及施工进度是否满足计划要求进行考核,并签署同意支付的意见后方能申报;

4.5.2 乙方每月25日申报形象进度情况,甲方于次月10日前按上月完成产值的80%向乙方支付上月月工程进度款;

4.5.3 工程竣工验收合格并移交业主单位后,甲乙双方办理完工程结算,甲方向乙方支付至结算总价的95%。

4.5.4 余结算总价5%作为本工程的质保金,按照附件一中的约定执行。

5 安全文明施工

5.1 本工程施工过程中,乙方应严格执行国家及地方政府颁发的安全施工、文明施工等规范、条例,遵守甲方、监理及相关政府部门的现场管理规定,做到文明施工,并承担与之相关的一切费用。在施工中因乙方原因所发生的安全责任事故,由乙方承担经济和法律责任。

5.2 乙方须接受主管部门的检查人员依法实施的监督检查,如达不到安全文明工地标准,甲方可勒令乙方停工整改,由此造成的损失由乙方承担。

5.3 乙方须聘用具备相应操作资质的且经过乙方培训的人员进行本合同相关项工作。乙方所派往工程现场之人员的保险由乙方自行完善。乙方所派往工程现场之人员凡出现人身损害或财产损害情况的,由乙方自行解决,与甲方无关。

5.4 乙方所派往工程现场人员造成第三方人身或财产损害的,由乙方承担全部责任。如果发生第三方以甲方为被告起诉的,乙方应当按照原告起诉金额先行缴纳等额款项至甲方处,甲方不得动用,待诉讼生效或经调解、和解结案后,甲方再按照届时确定的数额支付给原告,如有剩余,返还给乙方。

5.5 乙方应在交工前做好本工程的清洁工作并清理现场,将实施本工程产生的所有垃圾堆放至每层甲方指定地点;由甲方统一清理。

5.6 乙方须做好现场施工人员的安全文明施工教育和管理,严格遵守国家及地方相关规范、规程及管理条例,同时还须严格遵守甲方及监理单位的关于本工程有关管理制度及办法,防止偷盗事故、火灾事故、酗酒滋事和不法行为,预防人员伤亡事故的发生,因乙方的原因造成的人员伤亡事故由乙方自行负责并承担相应的责任和费用。

6 工程质量保修:按照附件一中的约定执行。

7 违约责任

7.1 因乙方原因导致工期延误的,每延迟一天,乙方向甲方支付人民币500.00元的违约金。延迟工期达10日历天的,甲方有权解除本合同,未支付的工程款不再予以支付,且乙方还应向甲方支付本合同暂定总价30%的违约金,并承担由此给甲方和第三方造成的一切经济损失及法律责任。

7.2 乙方的施工质量不符合国家、行业现行相关规范、标准及本合同要求的,每发现一处,乙方向甲方支付违约金人民币1000元,且由乙方负责更换、重作,承担所有费用,并承担由此给甲方造成的全部损失,包含由此产生的甲方对第三方产生的责任。

7.3 乙方不按约定的竣工时间,完成工程施工和验收,无条件交付给甲方,或以任何理由和借口拖延交付,如发生乙方拖延工期或借口拖延交付竣工工程,甲方有权采取一切必要的措施保证甲方按时验收接管全部工程,并顺利向购买人移交。甲方除处罚乙方本合同结算总价款的3%违约金外,同时乙方还须承担甲方采取必要措施过程中发生的全部费用和乙方自身的一切损失。

7.4 乙方未按照合同约定的质量标准完成工作内容并拒绝或不配合进行完善,或未能在合同约定的工期内完成本工程,甲方有权安排第三方实施乙方未能完成的工作内容,由此发生的费用甲方可从乙方的工程款中直接扣除,无需乙方签字认可,且乙方须向甲方支付本工程结算总价5%的违约金。

7.5 乙方不履行本合同约定的其它应由乙方承担的义务,乙方应承担违约责任,每出现一次,乙方向甲方支付违约金人民币200元-2000元。

7.6 凡在本合同约定的乙方应承担的违约金,甲方有权直接从应付给乙方的款项中扣除(甲方可选择扣除时间、扣除方式),且甲方对不足部分有进一步追偿的权利。

8 甲乙双方约定:

8.1.1 乙方必须按照甲方和业主单位规定的节点时间完成相应的工作,如乙方2次以上未在甲方和业主单位规定的节点时间完成相应的工作,甲方有权勒令退场。费用按完工的60%结算。

9 本合同双方签章后生效。本合同一式贰份,贰份合同及其附件具有同等法律效力。

9.1 本合同未尽事宜,双方协商解决,达成的补充协议是本合同不可分割的组成部分,均具法律效力。

9.2 甲、乙双方在合同执行过程中发生争议时,应及时协商解决,协商不能达成一致时,双方均可向项目所在地有管辖权的法院起诉。

甲方 代 表:_________________ 乙 方(手印):_____________________

身份证复印件:______________________

电 话:__________________

日 期:____________________ 日 期:_________________

 
举报 收藏 打赏
24小时热闻
今日推荐
浙ICP备2021030705号-2